Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Калининградская область дома под ключ. |
Меню сайта: RSS Знаете ли вы:
|
Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов.Статья 6 закона N 214-ФЗ Об участии в долевом строительстве .. Статья 6. Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства. 1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи. 2. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства вследствие уклонения участника долевого строительства от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику долевого строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств по такому договору. 3. В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Вернуться к оглавлению документа: закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Комментарии к статье 6 закона № 214-ФЗ, судебная практика применения. Для переноса сроков строительства необходимо дополнительное соглашение с дольщиком. Уведомление застройщиком участника долевого строительства о переносе сроков строительства не влечет изменения сроков, предусмотренных договором участия в долевом строительстве. Для их изменения необходимо заключение застройщиком и участником долевого строительства соглашения, подлежащего государственной регистрации. (см. подробнее пункт 4 "Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017) Порядок изменения срока передачи застройщиком объекта долевого строительства дольщику.Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений части 3 статьи 6 Закона N 214-ФЗ. (см. подробнее пункт 5 "Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017) Снижение неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства по ст. 333 ГК РФ. Размер неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства может быть снижен судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации только при наличии заявления со стороны застройщика, который должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. (см. подробнее пункт 9 "Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017) Несоразмерность неустойки обязан доказывать застройщик. Бремя доказывания несоразмерности подлежащей уплате неустойки за просрочку передачи объекта долевого строительства последствиям нарушения обязательства лежит на застройщике, нарушившем обязательство. (см. подробнее пункт 10 "Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017) Взыскание штрафа в размере 50% от суммы неустойки, взысканной с застройщика. Если участник долевого строительства до обращения в суд предъявил к застройщику законное и обоснованное требование о выплате неустойки, которое не было удовлетворено в добровольном порядке, с застройщика подлежит взысканию штраф в размере пятидесяти процентов от суммы указанной неустойки. (См. подробнее пункт 12 "Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017) Неустойка исчисляется с момента нарушения застройщиком своих обязанностей перед предыдущим кредитором. В случае перехода прав участника долевого строительства к новому кредитору, в частности, права на взыскание с застройщика неустойки, последняя исчисляется за период, начиная с момента нарушения застройщиком своих обязанностей перед предыдущим кредитором, если иное не установлено договором. (См. подробнее пункт 13 "Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017) Обзор ВС РФ 2013 года: О применении положений закона N 214-ФЗ рекомендуем разъяснения Верховного Суда РФ: "Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013 года, в частности: Неустойка за нарушение срока передачи квартиры застройщиком по закону об участии в долевом строительстве. Неустойка за нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства уплачивается застройщиком на основании части 2 статьи 6 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", а не положений Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", в том числе в случае заключения договора участником долевого строительства - гражданином исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. (См. подробнее п. 20 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013 года) Неустойка по закону об участии в долевом Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. строительстве не может быть уменьшена договором. Неустойка, уплачиваемая в случае нарушения предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", является законной, в связи с чем ее размер не может быть уменьшен соглашением сторон. (См. подробнее п. 21 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013 года) Неустойка по договору об участии в долевом строительстве рассчитывается из полной цены договора. Учет вины застройщика. Размер неустойки, уплачиваемой застройщиком участнику долевого строительства в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, определяется исходя из цены договора - размера денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства (создания) объекта долевого строительства. От уплаты неустойки за нарушение указанного срока застройщика не освобождает вина субподрядчика, не исполнившего или ненадлежаще исполнившего свои обязательства. (См. подробнее п. 22 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013 года) Как считать период просрочки застройщика по договору об участии в долевом строительстве. В случае передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства с нарушением предусмотренного договором срока период просрочки исполнения обязательства застройщика определяется днем, следующим после указанного в договоре дня, с которым связывается исполнение этого обязательства (окончание указанного в договоре срока исполнения обязательства застройщика), с одной стороны, и днем подписания передаточного акта (иного документа о передаче квартиры застройщиком участнику долевого строительства), - с другой. (См. подробнее п. 23 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013 года) Основания уменьшения судом размера неустойки за нарушение срока передачи квартиры застройщиком по договору долевого участия. Суд вправе уменьшить размер неустойки за нарушение предусмотренного договором участия в долевом строительстве многоквартирного дома срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, установив, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Неустойка подлежит уменьшению в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым, в зависимости от степени выполнения ответчиком своих обязательств, действительного размера ущерба, причиненного в результате указанного нарушения, и других заслуживающих внимания обстоятельств. (См. подробнее п. 26 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013 года) Неблагоприятные последствия для третьих лиц - Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. не основание снижения неустойки за нарушение застройщиком срока передачи квартиры. Не может служить основанием для снижения размера неустойки довод ответчика о том, что выплата суммы неустойки в полном размере может повлечь неблагоприятные последствия для третьих лиц, не являющихся стороной правоотношений. (См. подробнее п. 27 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013 года) В случае расторжения договора об участии в долевом строительстве за нарушение сроков передачи квартиры, неустойка с застройщика не взыскивается. В случае расторжения договора участия в долевом строительстве по основаниям, связанным с неисполнением застройщиком обязательств по передаче объекта долевого строительства в установленный срок, которые предусмотрены пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 1.1 статьи 9 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", помимо возврата участнику долевого строительства денежных средств, уплаченных им в счет цены договора, застройщик также уплачивает проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в соответствии с частью 2 статьи 9 названного Закона, а в соответствующих случаях - также частью 6 этой статьи. (См. подробнее п. 29 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013 года) Подведомственность рассмотрения дела о взыскании неустойки в связи с нарушением застройщиком-банкротом сроков передачи квартиры. В "Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2015)" содержится следующий ответ на вопрос: "Вопрос 8. К компетенции судов общей юрисдикции или арбитражных судов (в рамках процесса о банкротстве) относится рассмотрение требований граждан - участников строительства многоквартирного дома к застройщику - банкроту о взыскании неустойки в связи с нарушением последним сроков передачи объекта долевого строительства (квартиры)?" В ответе указано, в частности, следующее: "..требование участника строительства (в том числе гражданина) о взыскании с должника неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта долевого участия может быть предъявлено к должнику - застройщику только в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве, как и денежные требования, перечисленные в подп. 4 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве". См. подробнее обстоятельства дела см. в Обзоре практики ВС РФ во вложении ниже. Публикации на logos-pravo.ru: См. в обзоре: "Неустойка по договору долевого участия в строительстве": См. в обзоре: "Взыскание неустойки, пени, штрафа за просрочку. Размер, расчет, формулы": ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. При заключении договорённостей между застройщиком и будущим собственником жилого помещения, который желает стать дольщиком, должен заключаться соответствующий договор. Этот порядок регламентирован Гражданским кодексом, действующим на территории Российской Федерации. Статья 309 ГК РФ обязывает стороны данного договора в полном объёме и без Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. нарушения сроков выполнять взятые на себя обязательства. Основные понятия закона. При составлении договора стороны должны опираться на действующие нормативно-правовые акты. Основным является Федеральный закон № 214 от 30 декабря 2004 года, в котором используются следующие понятия: Застройщик – представитель малого или среднего бизнеса, осуществляющий свою хозяйственную деятельность в статусе юридического лица. Он должен Сироительство дома на земле СНТ и перевод в ИЖС. иметь законные права на земельный участок, на котором возводится многоквартирный дом. Объект долевого строительства – под этим понятием может подразумеваться как жилое, так и нежилое помещение, расположенное в объекте недвижимости, возведением которого занимается застройщик. ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Новый закон регулирует правовые отношения между застройщиками и дольщиками, которые на момент проведения строительно-монтажных работ будут выступать в качестве частных инвесторов. Право собственности у физических лиц, своими средствами оплачивающих процесс возведения многоквартирного дома, возникает только после сдачи объекта недвижимости в эксплуатацию. Если денежные средства потенциального покупателя жилого помещения будут переданы строительной компании, которая не имеет законного права ни на земельный участок, ни на выполнение строительных работ, то он может потребовать вернуть их в двойном размере. Федеральное российское законодательство обязывает такого застройщика выплатить штрафные санкции, рассчитанные, исходя из действующей учётной ставки Центробанка. Предмет регулирования. Федеральный закон о долевом участии в строительстве 2018 призван регулировать права дольщиков и застройщиков. Данное законодательство вступило в действие с 01.04.2005 года, но, несмотря на это, многие участники правовых отношений не спешат выполнять его основные требования. Благодаря разработке Федерального закона 214 с отечественного рынка недвижимости сотрудникам правоохранительных органов удалось убрать большое количество мошенников, на протяжении многих лет наживающихся за счёт доверчивых российских граждан. В настоящее время именно этот закон защищает дольщиков от обмана со стороны застройщиков, он: регулирует их правоотношения; если выявляются любые нарушения, принуждает стороны решать возникшие проблемы в юридическом поле. ФЗ № 214 ограничивает неправомерные действия застройщиков и вынуждает их следовать всем пунктам договоров, подписанных с дольщиками. Заключение договора. Договор, который заключается между застройщиком и будущим собственником жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, должен составляться на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из сторон. В этом документе должны указываться следующие данные: персональная и контактная информация о застройщике и дольщике; объект договора, в данном случае квартира; права и обязанности сторон; ответственность за нарушение условий договора; цена договора; порядок проведения финансовых расчётов; гарантия и срок её действия; сроки сдачи объекта в эксплуатацию и передача жилья собственнику и т. д. Здесь можно скачать образец договора долевого участия. Сроки передачи объекта. В соответствии со статьёй 6 Федерального закона № 214 сроки передачи объекта в собственность дольщика должны оговариваться в соответствующем договоре. При этом стоит отметить, что если застройщиком не будут переданы собственникам в указанный срок жилые помещения, то он обязан будет выплатить им неустойку. Если в процессе проведения строительно-монтажных работ возникнут форс-мажорные обстоятельства, влияющие на срок ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, застройщик должен своевременно уведомить всех дольщиков о сложившейся ситуации. Для этого законодательством устанавливается срок – 2 месяца до даты передачи жилья собственникам. Гарантии качества. В фз 214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов сказано, что при заключении соответствующего договора в обязательном порядке следует включать пункт о гарантии качества предоставленных услуг и выполненных работ. При передаче жилого объекта в собственность дольщикам должны проверяться все технические параметры. Планировка строения и расположение необходимых инженерных коммуникаций должны соответствовать проектной документации. В том случае, когда дольщиками будут выявлены различные нарушения, они должны предъявить претензии застройщику, который обязан за свой счёт устранить все несоответствия. Образец претензии по договору долевого участия скачать можно тут. Расторжение договора. В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 214, любой из участников договора о долевом строительстве многоквартирного дома может в одностороннем порядке прекратить выполнять взятые на себя обязательства. Для этого должны быть веские основания, которые прописаны в данном нормативно-правовом Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. акте: застройщик больше чем на 2 месяца задерживает процесс передачи объекта недвижимости в собственность дольщикам; застройщиком были нарушены некоторые пункты договора; дольщиков не устроило качество выполненных строительно-монтажных работ, которые негативно отразились на технических характеристиках жилого строения и его эксплуатационных возможностях; застройщиком самовольно, без согласования с дольщиками, была изменена проектная документация; готовое к передаче помещение находится в аварийном состоянии, так как возводилось с нарушением установленных стандартов; инженерные коммуникации были смонтированы с нарушением норм и стандартов и т. д. Тут можно скачать образец заявления о расторжении договора долевого участия в одностороннем порядке. Если вторая сторона не желает соглашаться с расторжением договора в одностороннем порядке, то решение этой проблемы переносится в зал судебных заседаний. При подаче искового заявления следует передать суду мощную доказательную базу, которая позволит доказать правоту стороны, недовольной работой застройщика. Здесь представлен образец искового заявления о расторжении договора долевого участия. В том случае, когда требование о расторжении договора основывается только на желании дольщика, и не имеет под собой документальных доказательств, представители Фемиды примут решение не в его пользу. Ответственность за нарушение обязательств. Если дольщик или застройщик нарушит взятые на себя обязательства, оговоренные в соответствующем договоре, к нему должны быть применены финансовые санкции. Этот порядок регламентируется статьей 10 Федерального закона № 214от 30.12.2004 года, и гласит о том, что виновник должен оплатить все причинённые убытки, в том числе штрафы и пени.Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. На видео о заключении договор долевого участия. В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте. Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем. Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты! Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат Позвоните на горячую линию: ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ. Статья 7 закона N 214-ФЗ Об участии в долевом строительстве .. Статья 7. Гарантии качества, предусмотренные договором. 1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. 1.1. При передаче объекта долевого строительства застройщик обязан передать участнику долевого строительства инструкцию по эксплуатации объекта долевого строительства, содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его использования, сроке службы объекта долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий (далее - инструкция по эксплуатации объекта долевого строительства). 2. В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика: 1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 2) соразмерного уменьшения цены договора; 3) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 3. В случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с частью 2 статьи 9 настоящего Федерального закона. 4. Условия договора об освобождении застройщика от ответственности за недостатки объекта долевого строительства являются ничтожными. 5. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором. 5.1. Гарантийный срок на технологическое Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 6. Участник долевого строительства вправе предъявить иск в суд или предъявить застройщику в письменной Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. форме требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства с указанием выявленных недостатков (дефектов) при условии, что такие недостатки (дефекты) выявлены в течение гарантийного срока. Застройщик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в срок, согласованный застройщиком с участником долевого строительства. В случае отказа застройщика удовлетворить указанные требования во внесудебном порядке полностью или частично либо в случае неудовлетворения полностью или частично указанных требований в указанный срок участник долевого строительства имеет право предъявить иск в суд. 7. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. обеспечения, конструктивных элементов, изделий, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, иных обязательных требований к процессу эксплуатации объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных предоставленной участнику долевого строительства инструкцией по эксплуатации объекта долевого строительства правил и условий эффективного и безопасного использования объекта долевого строительства, входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий. 8. За нарушение срока устранения недостатков (дефектов) объекта долевого строительства, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, застройщик уплачивает гражданину - участнику долевого строительства, приобретающему жилое помещение для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере, определяемом пунктом 1 статьи 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей". Если недостаток (дефект) указанного жилого помещения, являющегося объектом долевого Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. строительства, Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. не является основанием для признания такого жилого помещения непригодным для проживания, размер неустойки (пени) рассчитывается как процент, установленный пунктом 1 статьи 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", от стоимости расходов, необходимых для устранения такого недостатка (дефекта). Вернуться к оглавлению документа: закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Комментарии к статье 7 закона № 214-ФЗ, судебная практика применения. Застройщик обязан передать дольщику объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, проекту, регламентам. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. В случае неисполнения данной обязанности участник долевого строительства вправе требовать устранения нарушений и привлечения застройщика к ответственности. (См. подробнее пункт 14 "Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017) О применении положений закона N 214-ФЗ рекомендуем разъяснения Верховного Суда РФ: "Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013 года, в частности: Срок исковой давности для требований участника долевого строительства в связи с качеством квартиры. Течение срока исковой давности для требований участника долевого строительства, предъявляемых к застройщику в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства, выявленным в течение гарантийного срока, начинается со дня заявления о недостатках. (См. подробнее п. 32 Обзора практики разрешения Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013 года) "Комментарий (постатейный) к Федеральному закону от 30.12.2004 N 214-ФЗ. Подготовлен для системы РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕАКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИСтатья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального законаКомментарий к статье 1В статье определен предмет регулирования Закона N 214-ФЗ.1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее Закон N 214-ФЗ):регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве (далее - участники долевого строительства) и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства;устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. строительства.Важно отметить, что в ГК РФ и других актах гражданского законодательства РФ понятие "гражданин" используется как синоним понятия "физическое лицо" (см. п. 2 ст. 1 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ правила, установленные гражданским законодательством РФ, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. лиц, если иное не предусмотрено Федеральным законом.Физическое лицо в гражданском праве - термин, употребляемый для обозначения человека (гражданина) как участника правоотношений.В НК РФ и других актах законодательства о налогах и сборах в зависимости от контекста термин "лица (лицо)" может означать организацию и (или) физическое лицо.Физическое лицо - термин законодательства о налогах и сборах, объединяющий следующие категории налогоплательщиков: граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.Гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Иное гражданство - гражданство (подданство) иностранного государства (см. ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации").Гражданами РФ являются (см. ст. 5 указанного Федерального закона):а) лица, имеющие гражданство РФ на день вступления в силу Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации";б) лица, которые приобрели гражданство РФ в соответствии с Федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации".Документом, удостоверяющим гражданство РФ, является паспорт гражданина РФ или иной основной документ, содержащие указание на Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. гражданство лица. Виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, определяются Федеральным законом (см. ст. 10 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации").Иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства.Лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства.Вид на жительство - документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории РФ лицу без гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд из Российской Федерации и возвращение в Российскую Федерацию (см. ст. 3 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации").В соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.Организация - понятие, используемое Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. в НК РФ, схожее с термином "юридическое лицо", но имеющее определенные отличия. По НК РФ организациями являются юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ (российские организации), а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, их филиалы и представительства, созданные на территории Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. РФ (иностранные организации).К российским организациям относятся как коммерческие организации (хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы), так и некоммерческие организации (фонды, ассоциации, союзы, потребительские кооперативы и др.).Юридическое лицо имеет свое наименование (наименование юридического лица), содержащее указание на его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а в предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций должны содержать указание Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. на Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. характер деятельности юридического лица (см. п. 1 ст. 54 ГК РФ).Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации (государственная регистрация организации). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. юридического лица без доверенности (см. п. 2 ст. 54 ГК Ф).Наименование и место О долевом строительстве многоквартирных жилых домов. нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах (см. п. 3 ст. 54 ГК РФ).Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения Изменения в 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. чужое Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домовПоложения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. . зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки. Порядок регистрации и использования фирменных наименований определяется законом и иными правовыми актами в соответствии с ГК РФ (см. п. 4 ст. 54 ГК РФ).В соответствии с п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) (по ГК РФ) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе:- леса;- многолетние насаждения;- здания;- сооружения;- объекты незавершенного строительства (объекты незавершенного строительства отнесены к недвижимости в соответствии Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. с Федеральным законом от 30.12.2004 N 213-ФЗ).К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. требуется, Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. кроме случаев, указанных в Законе (см. п. 2 ст. 130 ГК РФ).Для целей Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" под недвижимым имуществом (по Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ) понимается имущество, права на которое подлежат государственной Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. регистрации в соответствии с указанным Федеральным законом. Данное понятие включает:1) земельные участки;2) участки недр;3) обособленные водные объекты;4) все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы.Государственная Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. регистрация Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. прав на недвижимое имущество осуществляется в соответствии со ст. 131 ГК РФ и Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".Государственная регистрация прав на недвижимость - юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. в Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. соответствии с ГК РФ. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Государственная регистрация прав проводится на всей территории РФ путем внесения записей в единый государственный реестр прав. Датой государственной регистрации прав является день внесения соответствующих записей о правах в Единый государственный Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. реестр Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. домов. прав. Государственная регистрация прав осуществляется по месту нахождения недвижимого имущества в пределах регистрационного округа, если иное не установлено Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Отказ в государственной регистрации прав либо уклонение соответствующего органа от государственной регистрации могут быть обжалованы заинтересованным лицом в суд, арбитражный суд (см. ст. 2 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним").Правила удостоверения государственной регистрации прав (на недвижимость) установлены в ст. 14 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о государственной регистрации прав (на Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. недвижимость). Проведенная государственная регистрация договоров и иных сделок удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки. Форма свидетельств и специальной надписи устанавливается Правилами ведения Единого государственного реестра прав. Формы свидетельства о государственной регистрации, введенные отдельными субъектами РФ и администрациями городов до установления единой формы свидетельства, признаются юридически действительными.Содержание права собственности определено Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. в Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. ст. 209 ГК РФ. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.Собственник вправе по своему усмотрению:- совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц;- отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (ст. 129 ГК РФ), осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. нарушает Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных доПоложения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. мов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. прав и законных интересов других лиц.Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. предусмотрено Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. законом или договором (ст. 210 ГК РФ). Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором (см. ст. 211 ГК РФ).В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится имущество в собственности гражданина или юридического лица, в собственности Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, могут устанавливаться лишь законом. Законом определяются виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности. Права Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. всех собственников защищаются равным образом (ст. 212 ГК РФ).В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам.Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения установлены законом в целях, предусмотренных п. 2 ст. 1 ГК РФ.2. Кроме предусмотренного ч. 1 комментируемой статьи случая привлечение денежных средств граждан физическим или юридическим лицом с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина может возникнуть право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, допускается в случаях, если это предусмотрено законодательством Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. РФ Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домоПоложения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. в. о жилищных накопительных кооперативах.Основным документом законодательства РФ о жилищных накопительных кооперативах является Федеральный закон от 30.12.2004 N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах". Федеральный закон N 215-ФЗ определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности жилищных накопительных кооперативов по привлечению и использованию денежных средств граждан - своих членов на приобретение или строительство жилых Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. помещений Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирнПоложения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. ых домов. на территории РФ в целях передачи их в пользование и после внесения паевых взносов в полном размере в собственность членам жилищных накопительных кооперативов, а также устанавливает гарантии защиты прав и законных интересов граждан - членов жилищных накопительных кооперативов. Федеральный закон N 215-ФЗ устанавливает правовое положение жилищных накопительных кооперативов, права и обязанности их членов, порядок Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. создания, Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных дПоложения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. омов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирнПоложения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. Положения ФЗ-214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Фз о строительстве многоквартирных домов. ых домов. реорганизации и ликвидации жилищных накопительных кооперативов, а также порядок осуществления ими деятельности по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений. Участие граждан в формировании имущества юридических лиц, в том числе в формировании их уставных (складочных) капиталов или паевых фондов путем внесения денежных средств или иного имущества, которое влечет за собой принятие на. Ориентировочная стоимость строительства под ключ 885.000 руб. 15.11.2010 /ДАТА ПУБЛИКАЦИИ Проекты домов:Вместе с этим искали: Я подал уведомление о строительстве частного дома на своем участке, получил. Комментарии:
Калининградская область, цены на услуги.
Строительство в кредит.Строительством дома в кредит (Калининградская область) – пользуются многие городские жители. Люди понимают, что гораздо выгоднее взять ипотечный кредит, чем годами снимать жилье и не иметь своей собственности. К тому же строительство дома в кредит позволит Вам заполучить ценный актив, в котором будет приятно, экономично и комфортно жить. Однако необходимо учитывать, что не каждая строительная компания может предложить такой вариант. Ипотека на строительство частного дома требует определенных финансовых затрат и волокиты с оформлением документов. Поэтому многим организациям проще строить за наличные деньги. Но это не касается компании «roddom3-kaliningrad.ru». Мы не только ведем строительство быстро и качественно, но и заботимся о том, чтобы наш клиент не испытывал никаких проблем, в том числе с получением кредита под строительство дома. Криедит для строительства дома!Кредит на загородные дома, бани или коттеджи выдается на долгий срок, вследствие чего выплаты получаются небольшими. Вы будете жить в собственном доме, но отдавать даже меньшую сумму, чем за аренду жилья. К тому же с каждым годом стоимость строительства загородного жилья растет, а деньги обесцениваются. Виды кредитованияОбратившись в нашу строительную компанию, Вы можете рассчитывать на всестороннюю помощь в получении ипотеки на загородный дом или баню. С нами сотрудничают ведущие банки страны, которые готовы предложить выгодные условия для наших клиентов:
|
А знаете ли вы?
Хит проект Важно знать:
Построим дом или баню по всему Северо-Западу России. Контакты. г. Санкт-Петербург, м. Купчино. ул. Бухаретская 89. г. Москва, Коширское шоссе. м. Домодедовская Мы в социальных сетях. Наши партнёры. Популярные разделы: |
Калининградская область. Строительство под ключ, недорого и качественно. Копирование материалов, без ссылки на источник запрещается © roddom3-kaliningrad.ru 2018 - 2019 |